İstanbul Adalet Sarayı Hizmet Binasında ve İcra Daireleri ek hizmet binasında kurulu bulunan mahkeme kalemleri savcılık bürolarında ve icra dairelerinde kullanılmak üzere 10 kısımdan oluşan A4 Kağıdı, Muhtelif Flash Bellek ve Harddisk malzemesi alımı

FLASH BELLEK VE HARDDİSK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR İstanbul Adalet Sarayı Hizmet Binasında ve İcra Daireleri ek hizmet binasında kurulu bulunan mahkeme kalemleri savcılık bürolarında ve icra dairelerinde kullanılmak üzere 10 kısımdan oluşan A4 Kağıdı, Muhtelif Flash Bellek ve Harddisk malzemesi alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/937131 1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 1.2. Adresi : Merkez Mah.. Abide-i Hürriyet ŞİŞLİ/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02123757148 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2- İhalenin 2.1. Tarih ve Saati : 03.08.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SATIH ALMA VE İHALE YÖNETİMİ 3- İhale konusu mal alımının 3.1. Adı : İstanbul Adalet Sarayı Hizmet Binasında ve İcra Daireleri ek hizmet binasında kurulu bulunan mahkeme kalemleri savcılık bürolarında ve icra dairelerinde kullanılmak üzere 10 kısımdan oluşan A4 Kağıdı, Muhtelif Flash Bellek ve Harddisk malzemesi alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 400 ADET 2 TB TAŞINABİLİR HARDDİSK 400 ADET 4 TB TAŞINABİLİR HARDDİSK 750 ADET 2 TB SABİT HARDDİSK 250 ADET 4 TB SABİT HARDDİSK 100 ADET 8 TB SABİT HARDDİSK 50 ADET 16 TB SABİT HARDDİSK 500 ADET 128 GB FLASH BELLEK 1000 ADET 256 GB FLASH BELLEK 1000 ADET 512 GB FLASH BELLEK 50000 PAKET A4 KAĞIDI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSTANBUL ADALET SARAYI HİZMET BİNASI LEVAZIM BÜRO 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin yapılmasına müteakip ürünlerden Flash Bellek , Sabit ve Harici hardiskler için 35 gün, A4 Kağıdı için 15 gün içinde teslim edilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır 4- Katılım ve yeterlik kriterleri: 4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir: 4.1.1. Teklif mektubu. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler: 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler. 4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler. 4.1.3. Geçici teminat. 4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi. 4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 Kaliteye ilişkin belgelere ait bilgiler: Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir. Bu maddede istenen standarda ilişkin diğer belgelere ait bilgiler: TSE veya CE belgesi 4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: Katalog 4.3.3. Numune sunulması istenmektedir. 5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 2 TB TAŞINABİLİR ( HARİCİ )HARDDİSK, 4 TB TAŞINABİLİR (HARİCİ ) HARDDİSK, 2 TB SABİT HARDDİSK, 4 TB SABİT HARDDİSK, 8 TB SABİT HARDDİSK, 16 TB SABİT HARDDİSK, 128 GB FLASH BELLEK, 256 GB FLASH BELLEK, 512 GB FLASH BELLEK kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8- Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15- Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

SONUÇ İLANI FLASH BELLEK VE HARDDİSK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İhale kayıt numarası : 2026/937131 1- İhalenin a) Tarihi : 03.08.2026 b) Türü : Mal alımı c) Usulü : Açık d) Yaklaşık Maliyeti : 27.590.911,90 TRY e) Sözleşmeye Esas Kısımlarının Yaklaşık Maliyeti : 27.590.911,90 TRY 2- İhale konusu malın a) Adı : İSTANBUL ADALET SARAYI HİZMET BİNASINDA VE İCRA DAİRELERİ EK HİZMET BİNASINDA KURULU BULUNAN MAHKEME KALEMLERİ SAVCILIK BÜROLARINDA VE İCRA DAİRELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 10 KISIMDAN OLUŞAN A4 KAĞIDI, MUHTELİF FLASH BELLEK VE HARDDİSK MALZEMESİ ALIMI b) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSTANBUL ADALET SARAYI HİZMET BİNASI LEVAZIM BÜRO c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yapılmasına müteakip ürünlerden Flash Bellek , Sabit ve Harici hardiskler için 35 gün, A4 Kağıdı için 15 gün içinde teslim edilecektir. 3- Teklifler a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı : 9 b) Toplam Teklif Sayısı : 6 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 3 d) Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı uygulaması : Uygulanmıştır / 2 TB TAŞINABİLİR ( HARİCİ )HARDDİSK, 4 TB TAŞINABİLİR (HARİCİ ) HARDDİSK, 2 TB SABİT HARDDİSK, 4 TB SABİT HARDDİSK, 8 TB SABİT HARDDİSK, 16 TB SABİT HARDDİSK, 128 GB FLASH BELLEK, 256 GB FLASH BELLEK, 512 GB FLASH BELLEK kısımlarında %15(On Beş ) 4- Sözleşmenin a) Tarihi : 07.09.2026 b) Bedeli : 5.945.000,00 TRY c) Süresi : d) Yüklenicisi : VE-GE HASSAS KAĞIT VE YAPIŞTIRICI BANT SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye f) Yüklenicinin adresi : HALKALI CAD.NO.229 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SONUÇ İLANI FLASH BELLEK VE HARDDİSK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İhale kayıt numarası : 2026/937131 1- İhalenin a) Tarihi : 03.08.2026 b) Türü : Mal alımı c) Usulü : Açık d) Yaklaşık Maliyeti : 27.590.911,90 TRY e) Sözleşmeye Esas Kısımlarının Yaklaşık Maliyeti : 27.590.911,90 TRY 2- İhale konusu malın a) Adı : İSTANBUL ADALET SARAYI HİZMET BİNASINDA VE İCRA DAİRELERİ EK HİZMET BİNASINDA KURULU BULUNAN MAHKEME KALEMLERİ SAVCILIK BÜROLARINDA VE İCRA DAİRELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 10 KISIMDAN OLUŞAN A4 KAĞIDI, MUHTELİF FLASH BELLEK VE HARDDİSK MALZEMESİ ALIMI b) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSTANBUL ADALET SARAYI HİZMET BİNASI LEVAZIM BÜRO c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yapılmasına müteakip ürünlerden Flash Bellek , Sabit ve Harici hardiskler için 35 gün, A4 Kağıdı için 15 gün içinde teslim edilecektir. 3- Teklifler a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı : 9 b) Toplam Teklif Sayısı : 6 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 3 d) Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı uygulaması : Uygulanmıştır / 2 TB TAŞINABİLİR ( HARİCİ )HARDDİSK, 4 TB TAŞINABİLİR (HARİCİ ) HARDDİSK, 2 TB SABİT HARDDİSK, 4 TB SABİT HARDDİSK, 8 TB SABİT HARDDİSK, 16 TB SABİT HARDDİSK, 128 GB FLASH BELLEK, 256 GB FLASH BELLEK, 512 GB FLASH BELLEK kısımlarında %15(On Beş ) 4- Sözleşmenin a) Tarihi : 03.09.2026 b) Bedeli : 2.712.000,00 TRY c) Süresi : d) Yüklenicisi : MS TEDARİK TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye f) Yüklenicinin adresi : YENİŞEHİR MAH. 238 SK. ÖZGÜMÜŞ APT SİTESİ NO: 15 İÇ KAPI NO: 22 HALİLİYE / ŞANLIURFA HALİLİYE/ŞANLIURFA Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SONUÇ İLANI FLASH BELLEK VE HARDDİSK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İhale kayıt numarası : 2026/937131 1- İhalenin a) Tarihi : 03.08.2026 b) Türü : Mal alımı c) Usulü : Açık d) Yaklaşık Maliyeti : 27.590.911,90 TRY e) Sözleşmeye Esas Kısımlarının Yaklaşık Maliyeti : 27.590.911,90 TRY 2- İhale konusu malın a) Adı : İSTANBUL ADALET SARAYI HİZMET BİNASINDA VE İCRA DAİRELERİ EK HİZMET BİNASINDA KURULU BULUNAN MAHKEME KALEMLERİ SAVCILIK BÜROLARINDA VE İCRA DAİRELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 10 KISIMDAN OLUŞAN A4 KAĞIDI, MUHTELİF FLASH BELLEK VE HARDDİSK MALZEMESİ ALIMI b) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSTANBUL ADALET SARAYI HİZMET BİNASI LEVAZIM BÜRO c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yapılmasına müteakip ürünlerden Flash Bellek , Sabit ve Harici hardiskler için 35 gün, A4 Kağıdı için 15 gün içinde teslim edilecektir. 3- Teklifler a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı : 9 b) Toplam Teklif Sayısı : 6 c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 3 d) Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı uygulaması : Uygulanmıştır / 2 TB TAŞINABİLİR ( HARİCİ )HARDDİSK, 4 TB TAŞINABİLİR (HARİCİ ) HARDDİSK, 2 TB SABİT HARDDİSK, 4 TB SABİT HARDDİSK, 8 TB SABİT HARDDİSK, 16 TB SABİT HARDDİSK, 128 GB FLASH BELLEK, 256 GB FLASH BELLEK, 512 GB FLASH BELLEK kısımlarında %15(On Beş ) 4- Sözleşmenin a) Tarihi : 09.09.2026 b) Bedeli : 1.968.250,00 TRY c) Süresi : d) Yüklenicisi : ELİTAŞLAR TEKSTİL TAŞIMACILIK HAYVANCILIK VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye f) Yüklenicinin adresi : HATUNİYE MAH. SULTANAĞA SK. NO: 54C İÇ KAPI NO: 16 İPEKYOLU / VAN İPEKYOLU/VAN Kamuoyuna saygıyla duyurulur.